委托采购合同 篇1
甲方:
乙方:(以下简称甲乙双方)
甲乙双方本着互惠互利的原则经友好协商,达成协议如下:
一、甲方从乙方购买如下设备品名规格质保数量单价总价
二、甲方付乙方货款计小写:¥,大写:元整。
三、付款方式:经甲方验收合格后,甲方即付乙方合同全款金额。
四、交货时间:合同签定之日起天内交货,交货地点:.
五、售后服务条款
1.乙方提供的货物须为正规渠道销售的货物。
2.乙方负责所提供的产品在保修期内免费维修及维护,在超出保修范围时提供维修方案。
六、违约条款货物如发现设备故障应按保修条例执行(包换、包修),如乙方不履行合同给甲方照成损失,乙方应按照合同金额的%,以天计算支付违约金。
七、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
八、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。
甲方:
签字:
盖章:
时间:
地点:
乙方:
签字:
盖章:
时间:
地点:
委托采购合同 篇2
甲方(委托方):
法定代表人:
地址:
乙方(代理方):
法定代表人:
地址:
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就商品订购事宜协商订立本合同。
一、委托代理采购范围:
乙方委托代理采购范围为20 年 月-20 年 月甲方与国外供应商签订合同中的商品。代理采购总信用额度为 万欧元。
二、货款、代理费用、资金占用费及相关费用的计算方法:
1、货款:以乙方向供货商实际支付采购金额为准;
2、以乙方向供货方付款之日起计算,单笔支付金额账期最长不超过80天;
3、资金占用费及支付时间:为乙方向供应商实际支付采购金额的% (按年计算),以乙方向供货方付款之日,按月计算利息(不足一月按实际占用天数计算),在甲方支付乙方货款时一并支付。
4、相关费用及支付时间:因代理采购所产生的相关费用(包括但不限于:货物进口税费、报关费、提货费、保险费、运输费、其他杂费)均由甲方承担,甲方应在发生相关费用前汇入乙方指定账户,如由乙方垫付的,甲方应在乙方垫付后3日内将相关款项汇入乙方指定账户。
三、支付要求和结算方法:
1、本合同签订后乙方应按甲方提供的采购合同要求,在三日内向甲方指定的供应商支付货款,进行采购;
2、甲方应向乙方提供支付货款所需的所有材料,包括购货合同、采购清单、发票等;
3、甲方应在账期到期前向乙方支付全额货款和资金利息;
4、发票开具:乙方每月根据甲方回款情况开具发票(发票金额含代理费用和资金占用费、资金利息及其他相关费用)。
四、货权
在甲方向乙方付清全部代付款项之前,相应金额的货物所有权归乙方所有;在甲方向乙方付清全部代付款项之后,货权自动转移给甲方。
五、双方权利义务:
乙方
1、 以乙方的名义与供应商签订产品购销合同,甲方接受该购销合同所有条款,乙方仅负责接收委托与供应商签订产品购销合同,并按合同约定在乙方给予甲方的信用额度内支付货款,以及按本合同约定向甲方转移货权,其他具体合同履行内容只对甲方负有协助义务,因本合同之外的第三方造成的后果与乙方无关。
2、在甲方未按协议向乙方付清货款及其他全部款项之前,乙方保留相应货物的所有权。
3、因甲方原因致使产品购销合同或本合同不能履行、不能完全履行或迟延履行的,乙方有权解除本代理合同,并享有对货物的处臵权,甲方应承担由此产生的一切费用和后果。
4、甲方自行处理供货方在品质、价格、运输、装卸、仓储方面存在的问题,并承担相应风险。
5、因供应商原因致使合同不能履行或不能完全履行,乙方应及时通知甲方采取补救措施。如甲方书面要求索赔的,乙方应根据其合同,积极协助甲方对外索赔,甲方承担由此产生的一切费用和后果,并应在索赔前,依据乙方书面通知将相关费用划至乙方帐户。若甲方未支付有关索赔费用,则甲方丧失享有索赔产生的权利,但并不免除因索赔而产生的义务。上述义务包括但不限于承担乙方先行代垫的律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费、通讯费。
6、若甲方发生未偿付所欠的款项等违约事项,乙方有权终止协议中的义务。
甲方
1、保证所委托采购的货物符合国家政策法律规定,并保证所委托采购的货物不侵犯他人的知识产权,否则应承担由此产生的一切经济和法律责任。
2、甲方应严格按本合同第二条、第三条约定向乙方支付货款及资金利息,或其它有关费用。
3、甲方自行与供应商商定品种、规格、质量、价格、运输、装卸等事宜,乙方根据甲方确定的内容与供应商签订产品购销合同。乙方与供应商签订的产品购销合同,甲方均承担相应后果,包括但不限于本合同约定的情形。
4、甲方有义务要求供应商按约供货,并承担供货商迟发、不发、错发、少发货物及货物质量问题、货物价格变化、货物交付甲方之前及之后的所有风险,其他非乙方原因致使乙方不能履行本合同或履行与本合同不符产生的责任后果与乙方无关,同时甲方不得以此拒绝向乙方支付全部货款和资金利息,如同时造成乙方直接、间接损失的,甲方在乙方发出书面通知后15日内无条件赔偿,否则即为甲方违约。
5、对供应商资信负责,承担因供应商原因致使合同不能履行、不能完全履行的一切责任。前述供方违约导致本合同不能履行或不能完全履行,不影响本合同项下代理方收取全部货款和资金利息的权利。
6、若乙方发现甲方或供货方有以合同形式套用乙方资金或有其他欺骗嫌疑的,乙方有权要求甲方立即付清全部货款、资金利息及相关费用,同时有权终止或解除合同,甲方自行承担合同终止或解除的后果及损失,并与供货方一起对乙方的损失承担连带赔偿责任。
六、违约责任
甲方在账期到期后未向乙方支付全部货款和资金利息,甲方每逾期一日支付乙方逾期金额2%的违约金。
七、争议解决方式:
委托代理过程中发生纠纷,由双方协商解决,协商未果的,由重庆市渝北区法院管辖。
八、其他
1、本合同一式两份,甲乙双方执一份,经双方签章后生效,双方不得单方面解除或终止合同。如有未尽事宜须补充或修改的,应以书面提出并经双方签章后生效。
2、若本合同或其他合同下甲方有违约行为或应付款项未付,乙方有权将本合同下货物直接抵扣或处臵或暂停交付,并有权决定本合同是否履行、终止或解除,因此产生的责任由甲方承担。
甲方: 乙方:
授权代表: 授权代表:
住所地: 住所地:
委托采购合同 篇3
甲方:
乙方:
因工程建设需要,甲方同意将第十中学第幢教学楼的外墙砖、地板砖、楼梯砖及其他部位的瓷片发包给乙方采购。根据《合同法》的通用专用款及《建设安装工程承包合同条例》的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实的原则,甲、乙双方友好协商,达成以下合同条款:
一、工程名称及地点:
二、发、承包内容
1、外墙砖、地板砖、楼梯砖及其他部位瓷片的采购及运输(不含卸货)。
2、产品规格与质量、数量(符合国家同一型号质量标准)。
1)外墙砖:山美511#,规格×,995㎡山美510#,规格×,375㎡
2)地板砖:纳陶佳,60×60,2400㎡
3)楼梯砖:规格30×28×17,346级30×30×17,433级
4)瓷片:纯白,规格20×30,1200㎡
3、不含税单价及造价
1)外墙砖:山美511#,单价16元/㎡,995㎡×16元/㎡=元山美510#,单价16元/㎡,375㎡×16元/㎡=6000元
2)地板砖:纳陶佳,单价元/㎡,造价2400×=元
3)楼梯砖:30×28×17,单价元/级,346×=元30×30×17,单价元/级,433×=元
4)瓷片:20×30,单价元/㎡,1200×=元
5)总造价:1)+2)+3)+4)=元大写:玖万伍仟零陆拾捌元肆角
三、材料供应及付款方式:
1、材料供应按工程进度要求,但甲方须及时且提前一天告知乙方所需材料及数量。
2、材料到达施工现场后,甲方必须及时组织人员验收并安排人员卸货。
3、合同生效后,甲方必须在合同生效之日起30天把合所列材料总数拉完,并且甲方接收材料之后30天内把所有款项结清。
4、乙方必须按合同要求,保质保量按时送达材料。
四、若因预订材料面积不足需补供材料,由此所发生的一切费用均由甲方负担。
五、甲方如不按照合同履约,每逾期一天应按合同总价款的10%作为违约金赔偿给乙方,乙方如不按时供应材料,每逾期一天按合同总价款的5%作为违约金赔偿给甲方,若材料不符合质量标准甲方无条件退货,费用乙方自负。
六、材料附带出厂证明,合格证等质量验收相关资料,本合同未尽事宜,甲乙双方协商决定,本合同一式二份,自甲乙双方签字盖章之后生效。
甲方(公章):乙方(公章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
年月日年月日
委托采购合同 篇4
甲方:
乙方:
甲乙双方本着公平、公正的原则,依据相关法律、法规的规定,制定如下购货合同:
一、乙方向甲方购买装饰材料:外墙砖、外墙氟碳漆。
二、材料要求、单价及数量
①乳胶漆:合格产品约5000kg,单价为元/kg,计元(元)
②腻子属大厂合格产品约9000kg,单价为元/kg,计元(元)
③内墙砖:属大厂合格产品约1万㎡,单价为元/㎡,计元(元)
④防静电木板(大自然牌)约为0㎡,单价为元/㎡,计元(元)
⑤普通抛光地砖(马可波罗牌)约9000㎡,单价为元/㎡,计元(元)
⑥天然大班石(紫罗兰)约3000㎡,单价为元/㎡,计元(元)
⑦氟碳漆约2600kg,单价为元/kg,计元(大写:元);
材料共计元(大写:元)。
三、付款方式
甲、乙双方签订合同三日内乙方向甲方交纳总货款的30%预定金,货出厂时乙方向甲方交纳总货款的80%,货到场验收并清点清楚后,乙方向甲方交纳剩余的货款。
四、甲方责任甲方根据乙方所提供的供货资料,严格按照相关要求及技术规定,确保产品合格并及时提出给乙方使用。
五、乙方责任乙方给甲方提供一份详细的有关产品技术资料及数量,乙方保证货款及时到位。乙方将货款转到甲方指定账户。
六、违约责任
甲乙双方签订合同后,为严格按照合同各款履约,如有一方违约,违约方需支付一方违约金,即总货款的10%,并承担因违约引起的相关法律责任。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
委托采购合同 篇5
委托方:(以下简称甲方)
地址:
受托方: (以下简称乙方)
地址:
以上双方经过充分协商,就受托方接受委托方的委托办理产权购买、交易等有关事宜,达成合同如下:
第一条委托内容
1、购买产权名称:;
2、购买产权价格不高于人民币大写:元小写:元
3、期限自年月日起至年月日止。
4、寻求购买产权项目的出让方,并组织委托方(受让方)与其洽谈及签约。
6、办理产权转让价款的划转,并监督产权交易行为的履行。
7、其他事项:。
第二条交易费用
交易费用由交易手续费、挂牌成本费金额和其他费用组成。它是受托方接受委托方的委托,为其办理购买产权挂牌、交易、出具
产权交易凭证所需收取的相关费用,该笔费用由委托方承担。
交易费用合计金额
人民币大写:元
小写:元
其中
(1)交易手续费金额元交易佣金元交易佣金是指受托方接受委托方委托,办理代理交易所收取的代理费用。若委托产权代理购买成功并签约成交,则委托方应向受托方交纳该笔费用;若委托产权代理购买不成功、停止挂牌、中止/终止交易或非代理交易,则委托方不需向受托方支付该笔费用。
③咨询服务费元
(2)挂牌成本费金额元挂牌成本费是指受托方接受委托方的委托,对外发布购买产权项目的有关信息所支出的成本费用。委托方需向受托方支付该笔费用。
(3)其他费用元。
第三条产权转让价款支付与划转
若委托产权受让成功并签约成交,双方同意受托方按如下方式向委托方收取产权转让价款,并在约定的时间内划转给产权交易合同的出让方。
(一)采用一次性付款方式时
1、委托方应首先将产权转让价款存入/汇入受托方在银行开立的专用交易资金结算帐户;
2、受托方在收到产权转让价款之日起三个工作日内出具《产权交易凭证》;
3、自《产权交易凭证》出具之日起个工作日内,产权交易合同双方应及时到有关部门办理出让产权的过户、变更等手续;
4、出让产权的过户、变更等手续办理完毕后,委托方应及时书面通知受托方。受托方自收到委托方书面通知之日起三个工作日内,将委托方存入/汇入的产权转让价款划转给产权交易合同的出让方。
(二)采用分期付款方式时
1、委托方应首先将首期产权转让价款存入/汇入受托方在银行开立的专用交易资金结算帐户;
2、受托方在收到首期产权转让价款之日起三个工作日内出具《产权交易凭证》;
3、自《产权交易凭证》出具之日起个工作日内,产权交易合同双方应及时到有关部门办理出让产权的过户、变更等手续;
4、出让产权的过户、变更等手续办理完毕后,委托方应及时书面通知受托方。受托方自收到委托方书面通知之日起三个工作日内,将委托方存入/汇入的首期产权转让价款划转给产权交易合同的出让方。
5、其它产权转让价款由委托方直接支付给产权交易合同的受让方,由委托方与产权交易合同的出让方办理结算手续。
第四条权利与义务
1、委托方的声明与保证
(1)委托方是具有独立承担民事权利能力和行为能力的法人、自然人或者其他组织;
(2)委托方向受托方提供的各种书面材料均为真实、合法、有效的;
(3)未经受托方同意,委托方保证不在挂牌期间擅自撤销挂牌申请、改变挂牌价格;
(4)委托方具有良好的商业信用、财务状况和支付能力;
(5)委托内容中所涉及的包括但不仅限于考察、洽谈、组织签约、交易税赋、变更登记等费用由委托方承担;
(6)委托方具备国家法律、行政法规规定的其他条件。
2、受托方的权利与义务
(1)受托方接受委托方的委托,并依据委托方委托的事项、权限和期限进行推介、洽谈、组织交易、出具交易产权凭证等活动。
(2)在产权交易期间,受托方若发现交易过程中存有下列情形之一的.行为,有权随时中止或终止产权交易活动:
①因不可抗力致使产权交易活动不能进行的;
②委托方向受托方提出中止/终止交易的书面申请并经受托方确认同意的;
③产权出让方提出中止/终止交易的书面申请并经受托方确认同意的;
④因不可抗力造成拟购买的产权自然灭失;
⑤法律、法规规定应当中止或终止的其他情形。
(3)受托方有权按如下顺序处置委托方支付的交易费用:
①委托产权购买成功并签约成交时,首先支付交易费用,其次将剩余部分支付部分产权转让价款或在三日内退还委托方;
②若委托产权购买不成功或停止挂牌、交易时,首先支付交易费用,其次将剩余部分在三日内退还委托方。
(4)受托方应按照本合同的约定办理相关事宜。需要变更有关内容的,应当征得委托方同意。
第五条违约责任
1、委托方在委托期间不得与任何第三方订立同一标的或同一标的物的产权购买委托合同/协议;
2、未经受托方同意,委托方在挂牌期间擅自撤销挂牌申请或改变挂牌价格时应当承担违约责任。
3、双方应自觉遵守本合同规定的各项内容,履行并承担各自的责任与义务,否则视同违约已发生。
4、当违约发生时,违约方应向守约方支付相当于两倍交易费用的违约金。若交纳的违约金仍不足以弥补守约方损失,守约方将继续保留向违约方追偿的权利。
第六条其它
1、本合同生效后,若任何一方欲提前终止或解除本合同,应在本合同期限届满前10个工作日内,向对方提交终止或解除合同履行的书面文件。经对方同意后,结清款项,本合同提前终止或解除。
2、本合同委托期限届满,即告合同终止。
3、双方对本合同的解释发生争议时,应友好协商解决。若协商不成,任何一方都有权向广州市中级人民法院提起诉讼。
4、本合同未尽事宜,双方应另行协商并用另纸做成补充协议。该补充协议经双方签字盖章后,即应视为本合同的一部分,与本合同具有同等的法律效力。
5、本合同正本一式两份,待双方签字盖章后生效,双方各执一份作为履约依据。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
年月日
年月日
委托采购合同 篇6
建设方: (以下简称甲方)
总包方: (以下简称乙方)
分包方: (以下简称丙方)
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。
二、工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程内容:
工程承包范围:以工程实际测量记录、工程平面图为准。
三、合同工期: 根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为 天(日历天),自年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。
四、工程质量:
1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。
2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施,质量必须达到合格。
3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
五、合同价款:
合同定价(大写):
暂定人民币 元整 (小写): 元,工程款按最后实际工程量结算下浮 结算。
六、决算依据: (XX 版)《xx 省建设工程施 本工程套用《xx 省市政工程预算定额》 、 (XX 版)工取费定额》 ;材料价格执行 年 月《xx 建设工程造价信息》(xx 栏),取费标准综合取费按市区三类中间值计取。
七、合同价款调整: 设计变更:工程量增减由业主单位签证后结算。
八、工程款支付: 待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。
九、建设方责任
1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
十、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
十一、分包方的工作
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的`现场文明施工,卫生清理工作。 4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
十二、违约责任
1、分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。
十三、组成合同的文件:
1、本工程合同书;
2、施工图纸;
3、工程预算书;
4、规范、标准及其它技术文件;
5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。
十四、其他事项: 丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作,当发生意外事故均由丙方自行负责,与甲、乙方无涉。 未尽事宜,由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下:
建设方(签章) :
法人代表(或授权委托人)签署: x年x月x日
总包方(签章) :
法人代表(或授权委托人)签署: x月x日
分包方(签章) :
法人代表(或授权委托人)签署: x月x日
签订地点:
签订日期:x月x日