下面是范文网小编收集的工程合同范例5篇(工程合同范本)，供大家参考。
工程合同范例1
建设单位(甲方)：
施工承包单位(乙方)：
为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
工程名称：
质量要求：
工程造价：
本合同全部工程施工预算造价为人民币 ￥： 元
工程期限： 20xx年 月 日起至 20xx年 月 日止
甲乙双方的责任与权利：
一、甲方在开工前应解决施工用地，解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;组织设计交底;乙方必须按甲方要求施工。
二、乙方在开工前应组织有关人员研究参与设计交底;做好施工预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。
三、乙方在组织施工中必须坚持质量第一的`方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准;在组织施工中不得随意变更设计，如在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。
四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，主动配合甲方完成验收工作后方可进行下一个施工环节。
五、在组织施工过程中，乙方应对施工现场人员进行安全教育，做好设施安全防护，如果乙方因疏于防范、操作不规范造成安全事故的均由乙方负全责。
六、在组织施工过程中应科学规范、统筹安排。如因技术原因或操作不规范导致原材料浪费，乙方应承担责任如数偿还相关费用。
合同份数及相关说明：
1、本合同一式两份，甲乙方各执一份;
2、本合同自双方签订之日生效。
3、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同范例2
甲方：xxx有限公司 ﹙以下简称甲方﹚ 乙方：xxx桥梁工程有限公司 ﹙以下简称乙方﹚ 经甲乙双方协商，本着互惠互利、公平诚信的原则，就本工程有关事项，达成如下协议：
一、 工程概况：
工程名称：钢筋混泥土路面
工程地点：库区二号大门、西货场。
工程内容：土建
二、 承包范围
1、 该工程采用承包方式包工包料，乙方负责为甲方破损路面
浇筑新的`钢筋混泥土路面，总面积为：16米、单价:800/㎡、计：﹙人民币﹚12800元。
2、 乙方为甲方砌筑垃圾箱一只。
3、 乙方负责用碎砖石填补甲方油库西端马路破损地段。
第二、三项甲方承担费用﹙人民币﹚200元。
4、乙方包工包料为甲方浇筑货场下水道阴井钢筋混泥土盖板两块，厚度150MM、双层铺设直径16MM钢筋。计：﹙人民币﹚500元。
三、 工程要求：
1、 乙方负责拆除新浇筑路面地段沟底承重墙并将沟地清除干净。
2、 新浇筑的钢筋混泥土路面厚度：200MM、双层铺设直径为20MM钢筋。
3、 乙方应严格按照国家现行规范标准施工，并做到保质保量。
4、 该工程自合同签订之日起一个月内完工。
四、 合同价款
上述工程合同总价款为：﹙人民币﹚壹万叁仟伍佰元整。
五、 付款方式
工程完工后，经甲方验收合格无质量问题后，一次性付清。
六、 本合同一式两份，自签订之日起生效。甲乙双方各执一份。
七、 未尽事宜，双方协商解决。
甲方签字﹙盖章﹚ 乙方签字﹙盖章﹚
年月日
工程合同范例3
甲方：（简称甲方）
乙方：（简称甲方）
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，遵循自愿平等公平诚信的原则，双方就搭建大风乡畜牧兽医站办公楼房顶一事协商一致，订立本合同。
一、工程内容：乙方负责房顶的彩钢瓦的搭建。
二、工程质量及验收标准：施工完毕后，保证能抗六级大风，不漏雨。彩钢的板材厚度为4mm。如果两年内出现垮塌、破损，乙方需要在出现垮塌破损后24小时内现场维修，所需的费用由乙方负责。
三、工程计价：此工程的彩钢瓦按板材面计价，单价为：80元/平方米，施工面积为平方米，总价为元。
四、工期为天
五、甲乙双方的责任
六、甲方的责任：
1、甲方提供施工所用的.电，提供便利的施工条件。
2、负责给乙方拨工程款。
乙方的责任
1、严格按施工要求施工。
2、严格操作规程施工，不强行、违规施工，严格杜绝火灾的安全事故的发生。否则乙方承担由此产生的全部责任。
3、该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人生伤亡或财产损失所发生的一切责任，保障保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员诉讼、控告、索赔责任及可能发生的费用。
七、付款方式：该工程施工完毕后，甲方按乙方所完成的彩钢瓦搭建面积及质量验收合格后，甲方提供有效税务发票，带乙方报账款到账后，一次性结算工程款。
八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，本合同之签字自日生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
工程合同范例4
单项选择题
1、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( )。
A、经工程师批准
B、经发包人批准
C、由承包人自行决定
D、由承包人通知发包人
2、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。
A、以不属于自己的原因拒绝索赔要求
B、认为要求合理，先行支付后再向业主索赔
C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
3、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。
A、检查承包人现场同期的记录
B、指示承包人缩短合同工期来源:学易网
C、当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定
D、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中
4、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是( )。
A、由业主负责
B、由设计单位负责
C、由承包商负责
D、由业主与承包商各负一半
5、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由( )保管。
A、发包人
B、承包人
C、工程师
D、发包人与承包人共同
6、因总监理工程师在施工阶段管理不当，给承包人造成了损失，承包人应当要求( )给予补偿。
A、监理人
B、总监理工程师
C、发包人
D、发包人和监理人
7、驻地监理工程师代表的工作，应直接对( )负责。
A、业主
B、监理工程师
C、承包商
D、分包商
8、按施工合同示本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由( )办理保险。
A、发包人
B、承包人
C、发包人和承包人共同
D、监理人
9、颁发接收证书之日即为()。
A、竣工日
B、合同解除日
C、缺陷责任期结束日
D、完工日
10、设计招标应采用( )方式进行招标。
A、公开
B、邀请
C、询价
D、方案竞选
11、能够作为保证人的为( )。
A、法人的职能部门
B、公司
C、学校
D、幼儿园
12、某订购合同300t水泥的`合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方( )。
A、不必追究对方的违约责任
B、按300t的数量计算违约金
C、按100t的货款计算违约金
D、按逾期15天的时间计算违约金
13、承包人采购的材料，在使用前应( )。
A、按工程师的要求进行检验
B、由发包人负责检验
C、检验费由发包人承担
D、不合格可使用
14、承包人负责采购的材料和设备，应( )。
A、发包人负责检验试验，费用发包人承担
B、发包人负责检验试验，费用承包人承担
C、承包人负责检验试验，费用承包人承担
D、承包人负责检验试验，费用发包人承担
15、工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷，由施工单位负责维修，其费用( )。
A、由施工单位直接向设计单位索赔
B、由设计单位全额承担
C、由建设单位全额承担
D、通过建设单位向设计单位索赔，不足部分由建设单位负责
16、《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括( )。
A、增加合同中约定的工程量
B、删减承包范围的工作内容交给其他人实施
C、改变承包人原计划的工作顺序和时间
D、更改工程有关部分的标高来
17、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是( )。
A、定金
B、抵押
C、质押
D、留置
18、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。
A、节省招标费用
B、招标时间短
C、减小合同履行过程中承包不违约的风险
D、竞争激烈
19、如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为( )。
A、正常监理工作
B、附加监理工作
C、额外监理工作
D、新的委托监理合同工作
20、仲裁委员会的裁决，当事人应当履行。一方当事人不履行，另一方当事人可以向( )申请执行。
A、行政管理机关
B、人民法院
C、仲裁委员会
D、调解委员会
工程合同范例5
第 1 题
在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则( )。
A.发包人无权要求交付工程
B.发包人有权要求交付工程
C.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任
D.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任
E.承包人可以留置该工程
正确答案：BC
第 2 题
(20xx年)设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有( )。
A.单机无负荷试车由发包人组织
B.单机无负荷试车由承包人组织
C.联动无负荷试车由发包人组织
D.联动无负荷试车由承包人组织
E.竣工后的试车由承包人组织
正确答案：BC
第 3 题
下列合同中，属于效力待定合同的有( )。
A.与限制民事行为能力人订立的合同
B.因重大误解订立的合同
C.与无代理权人订立的合同
D.与行政法人单位订立的合同
E.与超越权限的法定代表人订立的合同
正确答案：ACE
第 4 题
根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有( )。
A.要约所处法律效力状态不同
B.撤回和撤销的目的不同
C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同
D.受要约人对要约知晓的情况不同
E.对要约人的约束条件不同
正确答案：ABCD
第 5 题
FIDIC合同条件下，关于用于永久工程的设备和材料预付款，下列说法正确的是( )。
A.订购物资经工程师确认后，按发票价值的80%作为材料预付的款额
B.可以在专用条款内修正这个百分率，通常在60%-90%内
C.材料和设备只有进场后，才能将费用计入工程进度款结算支付
D.材料的质量和储存条件符合技术条款的要求
E.扣除预付材料款金额的计算方法与预付金额的相同
正确答案：ABDE
第 6 题
(20xx年)工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括( )。
A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案：ACD
第 7 题
招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括( )。
A.没有按照招标文件要求提供投标担保
B.报价金额的大小写不一致
C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致
D.货物包装方式高于招标文件要求
E.货物检验标准低于招标文件要求
正确答案：BCD
第 8 题
下列情况中，属于额外监理工作的有( )。
A.由于变更而需延长的监理工作
B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作
C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作
D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作
E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作
正确答案：CD
第 9 题
按《合同法》规定的基本原则，因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力，( )。
A.不免除迟延履行方的相应责任
B.双方的风险责任均不免除
C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续
D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续
E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由合同约定的`责任方承担赔偿义务
正确答案：ACDE
第 10 题
依据FIDIC《分包合同条件》，分包商应立即执行的变更指令包括( )。
A.工程师直接送达的书面指令
B.工程师代表直接送达的书面指令
C.承包商代表直接送达的书面指令
D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令
E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令
正确答案：CE
第 11 题
依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，施工合同发包人的义务包括( )。
A.办理临时用地、停水、停电申请手续
B.向施工单位进行设计交底
C.提供施工场地地下管线资料
D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护
E.开通施工现场与城乡公共道路的通道
正确答案：ACE
第 12 题
(20xx年)甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站，此时甲公司享有的权利有( )。
A.拒收货物
B.接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用
C.不接收货物并要求对方承担违约责任
D.接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款
E.接收货物并不对保管不当造成的损失负责
正确答案：ABD
第 13 题
(20xx年)根据建设工程监理委托合同示范文本的规定，委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的，下列文件中，属于合同组成部分的有( )。
A.中标函
B.监理委托函
C.工程监理合同标准条件
D.投标保函，
E.规范和规程
正确答案：ABC
第 14 题
在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括( )。
A.投标人资质
B.监理大纲
C.总监理工程师业绩
D.监理单位业绩
E.监理费报价
正确答案：ABDE
第 15 题
某设备安装工程，由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求，发包人的责任在( )。
A.要求设计单位修改设计
B.承担设备拆除的费用
C.负责设备重新安装
D.承担重新安装的费用
E.重新组织单机无负荷试车
正确答案：ABD
第 16 题
在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括( )。
A.选定施工合同的承包人
B.批准施工合同承包人选定的分包人
C.确定工程规模
D.主持工程建设有关协作单位的组织协调
E.审核承包人的索赔
正确答案：DE
第 17 题
指定分包工作属于承包商无力完成，不属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作，即承包商投标报价时没有摊入( )的工作，因此不损害承包商的合法权益。
A.间接费
B.管理费
C.人工费
D.机械费
E.材料费
正确答案：AB
第 18 题
下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有( )。
A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议
B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议
C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书
D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书
E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议
正确答案：CD
第 19 题
工程A.师对分包合同的管理包括( )。
检查确认分包工程质量
B.对分包商索赔的批准
C.对分包商发布变更指令
D.对分包商资质进行审查
E.计量、确认分包商完成的工程量
正确答案：ADE
第 20 题
某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有( )。
A.计量98吨，则应补交2吨
B.计量98吨，则应补交1.5吨
C.计量99.8吨，则不再补交
D.计量99.8吨，则应补交0.2吨
E.计量102吨，则退还2吨
正确答案：ACE